1.招标条件

1.1 雅安至康定高速公路项目2025年-2029年度场外电力线路日常维修与保养工程（以下简称“本项目”），已经蜀道投资集团有限责任公司备案实施，资金来源为雅康高速公路通行费收入。项目法人为四川雅康高速公路有限责任公司，项目已具备招标条件，现由项目法人作为招标人(以下简称“招标人”)，对本项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程概况：

雅康高速公路位于四川省西部的雅安市和甘孜州，起于雅安雨城区草坝镇，经天全、泸定、止于康定城东，路线全长约135公里。全路段包括各型隧道共计28座，外电线路全长83.266公里（其中35kV线路62.258公里，10kV线路21.008公里），变电站（所）56座（其中6座35kV变电房，36座10kV配电房（含隧道配电横洞），12个10kV箱式变电站,2个35kV箱式变电站）。全线各型变压器共计228台，容量最低为80kVA，最高为8000kVA。全线各型发电机共计35台，功率最低为83kW，最高为2000kW，沿线分布。

2.2招标范围

本次招标范围为雅康高速公路2025年-2029年度场外电力线路日常维修与保养工程，标段范围内的主要工作内容（资质范围内，但不限于，预估工程数量见第六章中“招标人价格清单”）：

（1）按照相关法规要求配备人员按规定定期对变电站设备进行检修。

（2）按照相关规范要求对雅康高速公路所有场外供电线路、用电点及沿线设施设备进行巡查和状态检测，对影响电力使用安全的情况及时进行调整和维护，并形成完整的巡查报告。

（3）按照相关规范及发包人要求对变压器及其它需要检测的高压设施设备进行检测，并出具检测报告。

（4）沿线场外电力线路及设施设备出现故障时，立即到现场进行检修至正常供电。

（5）负责线路、配件及相关设施设备的调整、更换和安装。其中线路设施设备的安装费均包含在报价中。

（6）除以“时间为周期”的日常维修外，还应根据“设备状态”和“天气状态”进行专项巡视和检测、以及相应的维修工作。

（7）出现重大灾害事故时，配合业主对损毁的场外电力线路及设施设备进行抢修。

2.3标段划分：标段划分及计划工期

2.3.1标段划分

本招标项目划分为1个标段，标段号为WD。

2.3.2计划工期

合同总期限为60个月，在每一年度发包人都会对承包人的维护服务进行考核，如果承包人提供的维护服务经考核不合格，发包人有权终止合同并按照承包人违约进行处理。但在新的承包人未进场前，本合同的承包人有义务继续承担服务工作，其费用按签订的合同价格予以支付。

3.投标人资格要求

3.1 资质要求：

（1）具有独立法人资格，持有有效的营业执照、有效的安全生产许可证、基本账户（或基本存款账户）开户许可证或基本存款账户信息。

（2）具有有效的国家能源局省级及以上监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级为三级及以上承装类、三级及以上承修类、三级及以上承试类）；

（3）具有电力工程施工总承包二级及以上资质。

3.2 业绩要求：近5年（2020年1月1日起至今，以签订合同协议书时间为准）承担过 2 个及以上电力线路新建或维护工程业绩。

3.3财务要求：近1年度（2024年）的净资产收益率≧0（提供承诺函）。

3.4信誉要求

（1）对通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/） 查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”中列为失信被执行人的投标人，不得参加投标。

（2）在国家企业信用信息公示系统（https：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单，不得参加投标。

（3）在 2022年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪的，不得参加投标。

注：第（1）～（2）项以招标人在上述网站核查的投标截止时间投标人信息内容为准，（3）项以投标人投标文件中提交的承诺函为准。

3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

4.评标方法

本次招标采用单信封形式、资格后审，评标方法采用综合评分法。

5.招标文件的获取

5.1凡具备上述条件并有意参加本项目的投标人，请于2025年 6 月 23 日 00 时 00 分至 2025年 7 月 14 日14时 00分（北京时间，下同），按以下方式获取招标文件：

通过蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台(以下简称“蜀道集采平台”）（https://zb.shudaojt.com）进行注册并使用CA数字证书登录后下载招标文件。投标人注册详见首页－下载专区－操作手册《供应商入驻手册》。

5.2招标文件费用应以单位名义从对公账户转账至招标人指定的招标文件费收取专用账户，若投标人未严格按照指定账户信息进行转账导致购买招标文件失败，后果自负。

招标人指定的招标文件费收取专用账户信息如下：

单位名称：蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部

账号：标书费子账号

投标人需备注：雅安至康定高速公路项目2025年-2029年度场外电力线路日常维修与保养工程招标文件费（可简写）

招标文件单个包件售价为1000元/份，逾期不售，售后不退。

温馨提示：请仔细核对系统中的招标文件费子账号，若因投标人自身原因导致转账错误，费用概不退还。

5.3招标文件缴费与查询：使用CA数字证书登录“ 蜀道集采平台”，进入“我的项目”菜单，点击报名项目的“招标文件领取”按钮，点击“网上支付”，根据系统中的账户信息进行缴费；在进入的页面点击“到账查询”按钮，进行招标文件费缴纳情况查询。

招标人不提供其他任何报名和招标文件获取的方式。

5.4 招标文件补遗书（如果有）由投标人在“蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台”（http://zb.shudao jt.com）、“中国招标投标服务公共平台”（http://cebpubservice.com/）、“天府阳光采购服务平台”（http://www.tfygcgfw.com）、“四川雅康高速公路有限责任公司”（https://www.ykgs.com）自行查阅和下载。

5.5 投标人在投标期间适时关注上述指定网站，并及时下载相关内容，招标人不再另行通知。下载过程中如有问题或疑问请及时与招标人联系。逾期未联系的，招标人视为投标人无任何问题，或是已收到或默认已收到，否则，造成的一切后果由投标人负责。

投标人在递交投标文件之前无需向招标人以任何方式提供有关投标人的任何信息和联系方式。

6.投标文件的送交及相关事宜

6.1投标文件递交的截止时间为： 2025 年 7 月 15 日 10 时 30 分（投标截止时间，下同）。

投标人应在投标截止时间前，通过“蜀道集采平台”注册并使用 CA 数字证书登录，将加密的电子投标文件上传。投标人具体操作详见首页－下载专区－操作手册《供应商操作手册》。

6.2 投标（响应）文件的解密

解密方式：投标文件递交截止时间后 30 分钟内完成解密工作，投标人持投标单位企业 CA 锁登录，进入“开标签到解密”菜单，按照开标系统的指令，选择对应的项目的投标文件进行远程解密。因投标人自身原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件，其投标无效。

7.投标保证金

（1）本项目需要缴纳投标保证金。本项目投标保证金为现金：人民币 伍万 元整（¥ 50000 元）

投标人应于 2025 年 7 月 14 日 14 时 00 分前以单位名义从对公账户转账至以下

账户：

开户名称：蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部

账号：投标保证金子账号

投标人需备注：投标保证金

温馨提示：请仔细核对系统中投标保证金子账户，避免造成转账错误。如投标人未严格按照指定账户信息进行转账导致投标保证金缴纳无效并无法上传投标文件，后果自负。

若投标保证金缴纳至错误账户的，经招标人核验属实后，在项目开标后 2个月内退还。

（2）投标保证金缴纳与查询：使用 CA 数字证书登录“ 蜀道集采平台”，进入“我的项目”菜单，点击报名项目的“保证金查询”按钮，根据系统中的账户信息进行投标保证金的缴纳与查询。

投标保证金的退还：按照招标文件的约定进行退还。投标保证金不计息。

退还方式：按照投标人缴纳的账户原账户退还。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在“蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台”（http://zb.shudao jt.com）、“中国招标投标服务公共平台”（http://cebpubservice.com/）、“天府阳光采购服务平台”（http://www.tfygcgfw.com）、“四川雅康高速公路有限责任公司”（https://www.ykgs.com）。

9.评标结果公示

招标人在收到评标报告之日起，招标人将评标结果在“蜀道投资集团有限责任公司集中招标采购平台”（http://zb.shudao jt.com）、“中国招标投标服务公共平台”（http://cebpubservice.com/）、“天府阳光采购服务平台”（http://www.tfygcgfw.com）、“四川雅康高速公路有限责任公司”（https://www.ykgs.com）上公示3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，截止日后不再接受异议。

10开标时间及地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：投标时间截止后，招标人或其委托代理机构在开标系统中进入线上开标环节。投标人登录“蜀道集采平台”电子交易系统，参与在线开标。

11.异议和投诉的渠道

11.1 异议、投诉处理：

11.1.1 异议处理

（1）投标人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“蜀道集采平台”在“异议与答复”菜单中完成。

（2）投标人对开标如有异议，应在“蜀道集采平台”招标人点击唱标按钮后15 分钟内通过“异议”按钮提出。招标人应在“异议回复”栏当场作出答复。

（3）投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。超出异议时效的，则不予受理。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“蜀道集采平台”在“异议与答复”菜单中进行。

11.1.2 投诉处理

投诉的渠道：进入蜀道集采平台（https://zb.shudaojt.com）投标人登录对应项目后，点击“投诉”菜单提出。在有异议程序的事项中，超出异议期间没有提出异议的，不得进行投诉。超出投诉时效的，则不予受理。

12. 联系方式

招标人：四川雅康高速公路有限责任公司

地 址：四川省雅安市雨城区大兴镇雅康公司

联系人：梁女士

邮 箱：673641115@qq.com

四川雅康高速公路有限责任公司

2025年6月